1.1 业主：系指全权负责 法库县丁家房镇13.4MW分散式风电项目变配电设备及辅助系统设备采购 工程的建设、管理和运营的单位，即 辽宁国力新能源有限公司沈阳分公司 ，包括该法人的继任人和法人的受让人。

1.1.2 合同当事人

买方：系指全权负责本合同的签署、执行和管理的单位，即 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 的总承包人，包括该法人的继任人和法人的受让人。

卖方： 中标人 。

1.1.11 质量保证期（以下简称质保期）系合同材料通过初步验收并签发初步验收证书，自次月1日进入质量保证期，时间为 24 个月。在此期间内, 卖方保证合同材料的正常稳定运行并负责排除合同材料的任何缺陷。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书、补充协议；

（2）合同谈判会议纪要；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）商务和技术偏差表；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标材料技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准；解释顺序相同的文件，以时间最晚为准。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

双方指定联系人及联系方式：

买方联系人： 于正伟 联系方式： 13793267238

卖方联系人： 联系方式：

3.1.2 本合同含税价格为 元(大写： 人民币)，不含税价格为 元

(大写： 人民币)。本合同价格在合同约定的供货和服务范围及合同有效期内为固定综合单价（含增值税税率为13%）。增值税税金的计算方法：按国家最新税收政策执行。合同期内如遇税率调整，本合同的总价随新的国家税率变动，不含税的合同单价不变，国家政策变动之前工程已结算部分按照原税率执行，变动之后未结算部分按新税率执行。

3.2 本合同项下设备费支付方式如下：

3.2.1本合同使用货币为人民币，采用的结算支付方式有：电汇、转帐等。

3.2.2本合同项下每一笔付款，均以买方收到卖方开具的满足合同约定的增值税专用发票为前提，买方未收到合格的发票，有权拒绝支付合同款，且不承担合同款利息及违约责任。若卖方无法提供合格的发票，买方有权扣除25%的所得税、增值税及附加等税款后支付剩余合同款，若扣除的税款不足以弥补卖方无法开票而给买方造成的损失，买方有权继续向卖方追偿。

3.2.4 到货验收款

在卖方分批设备交货完成后，买方在合同现场经清点无误并验收合格，凭卖方提交的下列单据并经买方审核无误签字后30天内，向卖方支付该批设备合同价格的 80 %，累计支付达到合同价的 80 %；

（1）金额为该批设备对应合同价格100%的增值税专用发票原件；

（2） 金额为合同价格70 %的财务收据一份；

（3） 详细装箱单；

（4） 金额为合同金额10%的履约保函或直接扣除合同金额为10%的履约保证金；

3.2.5验收款

在卖方设备分批安装、调试完成，并通过安装调试试运行验收合格后，买方凭卖方提交的下列单据并经买方审核无误签字后28天内，支付给卖方该批设备价格的 17 %，累计支付达到合同价的 97 %；

（1）金额为合同价格 17 %的财务收据一份。

3.2.6 质量保证金

在质保期满后，买方凭卖方提交的下列单据并经买方审核无误后28日内，支付给卖方合同价格的 3 %（全部货物供完货后，卖方可提供合同总金额的3%质量保函，置换剩余3%质量保证金）

（1）金额为合同价格 3 %的财务收据一份。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从质量保证金中直接扣除该笔费用。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

3.4 买方向卖方支付上述款项的前提条件是：

1) 卖方在收到每次付款前须向买方提供相应金额的资金往来收据（合法的财务收据）。

2) 卖方按合同要求申请付款时，须提前15个工作日向买方提交书面付款申请，以便买方及时安排资金。

3) 每次付款均以收到业主相应付款为前提。

本款补充：

3.5 合同货物到达后，如果买方发现分包货物不是由买方已经确认的分包商提供，或不应分包的货物由分包商提供，则买方有权拒收，卖方应按合同的规定补交被拒收的合同货物并按迟交货的时间向买方支付迟交货物违约金；或者买方无奈收下此货物，但有权从上述任何一笔应付款或履约保函中或买卖双方签订的任何合同中扣除相应的金额，作为卖方的违约金。

3.6 由卖方出具的，用于支付保函和卖方在银行发生的费用等均由卖方承担，买方在买方银行发生的银行费用由买方承担。

3.7 卖方有义务向买方支付合同项下的违约金和/或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款或履约保函或买卖双方签订的任何合同中扣除。

4.1 监造

4.1.1 在合同材料的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同材料的生产制造进行监造，监督合同材料制造、检验等情况。

4.1.2监造、检验、见证

4.1.2.1 买方有权派出代表对合同货物生产进行监造和出厂前检验，了解合同货物生产、组装、检验、试验和材料包装质量情况。

4.1.2.2 买方派出监造人员的差旅、食宿费用由买方自行承担，但卖方应提供足够的便利。

卖方应当按照合同货物的生产计划，通知买方到生产厂进行监造、检验、见证，了解生产进展。

4.1.2.3 监造、检验、见证的具体项目范围按设计技术标准、电力管理部门要求和国家法律、法规等标准规范执行。

除以上范围外，买方随时有权扩大监造、检验、见证项目范围，如监造、检验、见证合格，则由此发生的费用由买方承担，如不合格，则由此发生的费用由卖方承担。

4.1.2.4 监造检验的标准应符合合同、国家和行业标准、规范。

4.1.2.5 卖方必须为监造代表的监造、检验提供：

4.1.2.5.1 提前7天通知材料的监造内容和检验时间。

4.1.2.5.2 免费提供试验仪器及交通工具、办公室、医务室等。

4.1.2.5.3 与本合同货物监造有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录和/或不一致性报告）及有关文件以及复印件。

4.1.2.6 监造、检验、见证（一般为现场见证）一般不得影响工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），应尽量结合卖方工厂实际生产过程。

若监造代表不能按卖方通知时间及时到场，卖方工厂的检验试验工作可正常进行，检验试验结果有效；但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查报告的结果，并有权要求进行重新检验、试验，若检验、试验结果符合要求，则检验、试验费用由买方承担；若检验、试验结果不符合要求，则检验、试验费用由卖方承担。重新进行的检验、试验的结果与卖方进行的检验、试验结果不一致时，以重新进行的检验、试验结果为准。

若卖方未及时通知买方而单独检验试验，买方将不承认该检验试验结果，卖方应在买方代表在场的情况下重新进行该项检验试验。否则，买方有权拒收合同货物，且不免除卖方逾期交货的违约金。

4.1.2.7 监造代表在监造中如发现合同货物和材料存在质量问题或不符合本合同规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，卖方应重新选材，并重新检验，直到所有的合同货物和材料被证明符合标准，同时不得影响合同货物供货时间，重新检验的费用（包括买方进行第二次检验）由卖方承担。无论监造代表是否要求或知道，卖方均有义务主动及时地向其提供合同货物制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，未经监造人员同意，卖方不得擅自处理。

4.1.2.8 如买方不能按合同约定及时派出监造代表，卖方有权正常组织生产。

4.1.2.9 买方监造代表有权随时查阅技术支持方的监造记录，如果买方监造人员要求复制，卖方必须提供复印件。

4.1.2.10 由卖方供应的所有合同货物/部件（包括分包、外购与进口部件），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部或套（或整机）总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。所有这些记录文件，买方随时有权查阅和复印。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。

所有这些正式的记录文件及合格证应作为技术资料的一部分由卖方随每批合同货物一次性移交买方。

此外，由卖方供应的所有合同货物，应有制造厂出具的并经卖方签署的产品质量合格证和检验记录、试验报告，作为交货的质量证明文件，如果买方认为必要，某些主要材料的检验记录还应由买方代表向卖方提出要求见证并会签。

4.1.2.11 如买方按卖方通知的日期，按时到达检验工厂，而卖方又没有准备好或性能试验过程中发现重大问题，而需要较长日期返修，买方不得不第二次派遣监造代表时，则卖方应负担监造代表第二次派遣的所有有关费用，包括往返机票等差旅、食宿费用。

4.1.3 出厂检验

4.1.3.1 在所有合同货物出厂前卖方必须对合同货物的外观、质量、规格、性能、数量和重量等做一次全面的、细致的检验，并出具产品检验合格证（含各种经买方委派的监造人员及设计人签字认可的技术资料）及质量保证书（质量保证书应附有写明制造商检验的细节及结果的说明）。如未能通过出厂检验，买方有权拒收该批合同货物。

4.1.3.2 卖方在准备发货5天前，通知买方对合同货物进行出厂检查，只有通过出厂检查的材料才能发运。

4.1.4 卸货前检查：

4.1.4.1 合同货物到达目的地后，卸货前，由监理单位（如无监理单位，由买方组织）组织买方、卖方、安装卖方根据运单和装箱单对合同货物的包装、外观及件数等进行清点检验，如发现有任何不符之处，买方有权拒收损坏的合同货物。

4.1.5 开箱验收：

4.1.5.1 当合同货物运到现场，卸货后7天内，由监理单位（如无监理单位，由买方组织）组织买方、卖方、安装卖方共同进行开箱检验，就合同货物规格、型号、外观、数量、尺寸、随箱技术文件等进行检查。买方应在开箱检验前通知卖方，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便，费用由卖方自理。

4.1.5.2 开箱检验如发现合同货物有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录并签字确认，作为买方向卖方提出修理和/或更换和/或索赔的依据。

在现场开箱检验时，如果卖方人员未按时到场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，作为买方向卖方提出修理和/或更换和/或索赔的依据。

4.1.5.3 合同货物经开箱验收不合格,合同货物移交卖方保管,合同货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

4.1.5.4 卖方如对上述买方提出修理和/或更换和/或索赔的要求有异议，应在接到买方书面通知后3天内提出，否则，视为卖方认可买方提出的修理和/或更换和/或索赔要求。

4.1.5.5 如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托有资质的权威的第三方检验机构检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

4.1.5.6 卖方在接到买方提出的索赔后，应按本合同附件S第4.7条的规定尽快修理，更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理、运费、保险费及检验费等费用均应由卖方负担。卖方修理、更换后的合同货物或经补齐的短缺部分到达交货地点的时间为该合同货物的实际交货日期，并可作为计算卖方迟延交货违约金的依据。

4.1.5.7 由于卖方原因而引起的合同货物或部件的修理或更换的时间，以不影响光伏场区建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏等之后7天内完成。

4.1.5.8 无论买方是否参与监造、检验、见证、验收，或监造、检验、见证、验收结果如何，不能被视为卖方对合同货物中存在可能引起合同货物损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据，也均不免除或降低卖方对合同货物的质量所负的全部保证责任，及合同规定的全部义务。

4.2 交货前检验

4.2.1 合同材料交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同材料进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。

增加：

5.1.4 如因包装原因造成材料损坏，买方有权拒绝收货，由此造成的损失由卖方承担（包括但不限于货物直接损失、工期及费用索赔等）。

5.3.5 卖方自行勘查运输线路及条件，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，制定运输方案，以保证其材料能安全运达现场。从发货地点至项目所在地的道路、涵洞、桥梁、建筑物及其它障碍物的加固、清除工作由卖方负责，并承担所有费用。发运合同材料所需的运输工具由卖方负责向运输部门办理申请手续并承担其费用。发运前一周卖方提交运输方案给买方，买方有权提出修改建议。

5.4 交货时间及地点

合同材料的交货地点为： 招标人指定地点。

交货时间： 年 月 日

5.5 技术资料邮寄地点： 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司法库县丁家房镇13.4MW分散式风电项目变配电设备及辅助系统设备采购项目部

联系人： 于正伟

技术资料应由卖方负责按买方指定的地点交付，卖方应负担所有包装费、运费及保险费。

6.1 开箱检验

6.1.1 合同材料交付后应进行开箱检验，即合同材料数量及外观检验。开箱检验在下列任时间进行：

合同材料交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同材料交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同材料进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照下列方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同材料的安装、调试工作；如卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同材料损坏的情况，卖方应承担责任。

提交的履约保证金（履约保函）中扣除卖方应赔偿的损失。

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同材料整体质量保证期为验收之日起 24 个月。如对合同材料中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同材料何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 24 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同材料何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。

10.1 卖方应在合同签字盖章后15天内，向买方提交合同总金额10%的无条件、不可撤销、见索即付买方认可的全国性大型商业银行开具的履约保函或合同总额10%的履约保证金。

10.2 履约保函有效期至所有合同材料验收证书颁发后延长30天。

10.3 在卖方完成其合同义务（安装调试并验收合格）后30天内，买方将把履约保函退还卖方。

14.2 卖方未能按时交付合同材料（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同材料安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

从迟交的第一天，每天迟延交付违约金为迟交合同材料价格的1%。迟交罚款的支付并不能免除卖方继续交付相关材料的义务，且卖方需支付由于卖方原因造成的工期延误而引起的买方的直接损失。

14.4 迟交技术文件罚款

（1）迟交的第1周，该周迟交罚款为技术资料金额的百分之零点五（0.5％）

（2）迟交的第2周至第4周，每周迟交罚款为技术资料金额的百分之一（1％）

（3）迟交第5周以上时，每周迟交罚款为技术资料金额的百分之一点五（1.5％）

合同规定的技术资料价格将作为计算迟交罚款的基数。卖方支付的技术资料迟交罚款不得超过合同总价的百分之五（5％）。迟交罚款的支付并不能免除卖方继续交付相关技术资料的义务。

14.5 卖方技术人员晚到现场导致工期延误罚款

每延误工期一周支付所延误的合同材料总价的1％违约金。且卖方需支付由于卖方原因造成的技术服务延误而引起的买方的直接损失。

14.6 调试延误罚款

材料调试时间不应超过15天，如由于卖方原因，每延期一天，卖方向买方支付所延期合同材料价格的0.05%的罚款。

如果材料有重大缺陷，经过修理或更换，6个月后（自开始调试之日起）仍不能投入运行，双方将尽力寻求解决办法，如不能达成一致，卖方应向买方退还相应材料价款。

14.7 违约责任处理

14.7.1 如果卖方提供的合同材料不满足合同要求且责任在卖方，买方将在合同条款第6款或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）如买方提出退货要求，卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回合同材料所需的其它必要费用。

（2）根据合同材料的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低合同材料的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或材料来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第11款规定，相应延长所更换合同材料的质量保证期。

14.7.2 如果在买方发出索赔通知后14日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后14日内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从应支付合同款或从卖方开具的履约保证金中或质量保证金扣回索赔金额，不足部分将继续向卖方追索，必要时将通过法律程序追索。

14.8 若因卖方原因，造成本项目未在与业主合同工期内完成并合同内容的，将视为卖方未能履约，卖方提供的合同总价10%履约保函将被买方全额扣除。同时，不免除买方向卖方进一步追索相关损失的权利。

本款增加：

（6） 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

腐败行为是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的决策或行为。

欺诈行为是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益的行为。

如果买方根据上合同本条款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交合同材料类似的合同材料，卖方对购买类似合同材料所超出的那部分费用以及全部或部分合同终止所涉及到的损失成本负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

本合同履行过程中，如发生争议的，双方协商解决，协商不成，各方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。如卖方违约的，卖方还应承担买方为实现债权或维护权益产生的全部支出，包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、差旅费、律师费等各项费用。

18.1 买方可以在任何时候向卖方发出指令，变更下述一项或几项：

（1） 合同材料（包括该材料的主要部件）原产地；

（2） 本合同项下提供的合同材料是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（3） 交货至买方的其他项目或地点；

（4） 卖方提供的服务。

18.2买方提出变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价格或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。根据本条进行调整的要求，卖方必须在收到买方的变更指令后15日内响应。

18.3如卖方提出变更，须事先取得买方同意，如果导致合同价格增加，增加的款项由卖方承担；如果导致合同价格减少，减少的款项由买方扣回。

19.1 如果卖方提供的本合同项下的材料（包括但不限于材料及其附属组件、配件、备品备件等）不满足合同要求，按下列情况承担赔偿责任：买方在合同条款第13款或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应根据买方不同的索赔要求，按照下列一种或几种方式解决索赔事宜：

（1）质量缺陷或不合格。买方可要求卖方进行整改和完善，若材料运行仍不能达到预期的性能，买方可提出退货要求，卖方必须同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回合同材料所需的其它必要费用，同时买方保留进一步追索的权利；

（2）存在材料损坏、型号不符合要求、以次充好或者提供其他品牌材料代替双方约定的品牌等情况。卖方须立即重新提供符合买方要求的材料，由此产生的费用及买方因此受到的损失全部由卖方承担，合同材料的质量保证期相应延长；同时买方保留进一步追索的权利；

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新的零件、部件和/或材料来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，卖方应承担一切费用和风险并负担招标人蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按照合同条款的规定，相应延长所更换零部件或材料的质量保证期。

（4）更换和/或增补合同材料的交货期应充分考虑该材料的安装工期，并满足该台套材料计划投运时间。卖方应将买方急需的合同材料以最快的方式运到工地，费用自付；经卖方同意买方可自行修复较轻缺陷和/或损坏的合同材料，费用由买方支付。

19.2 如果在买方发出索赔通知后14日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后14日内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从应支付合同款或从卖方开具的履约保证金中或质量保证金扣回索赔金额，不足部分将继续向卖方追索，必要时将通过法律程序追索。

20.1 本合同将在买方和卖方签字盖章并且待项目核准后生效。

20.2 本合同用中文书写，正本_贰_份，买卖双方各执 壹 份；副本 陆 份，买方执 肆 份，卖方执 贰 份，双方签字盖章后生效。正本和副本具有同等法律效力。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称买方）为获得 （项目名称）合同材料和技术服务和质保期服务，已接受 （卖方名称，以下简称卖方）为提供上述合同材料和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.本协议与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标材料技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民价（大写） （￥ ）。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同材料和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.本合同协议书一式 份，合同双方各执 份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

年 月 日

卖方： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

年 月 日

附件二：廉政责任书

根据工程建设、物资采购、廉政建设的有关规定，为做好招标采购中的廉政建设，保证工程建设、材料物资采购高效优质，保证国有资金的安全、有效及效益，买卖双方签署本责任书：

第一条 买卖双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及国资委对资金使用的有关规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 买方的义务

（一）买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在卖方报销任何应由买方或个人支付的费用等。

（二）买方工作人员不得参加卖方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受卖方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）买方及其工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）买方工作人员的配偶、子女不得从事与买方工程有关的材料材料供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）买方及其工作人员不得以任何理由向卖方推荐分包单位，不得要求卖方购买合同外的材料和材料。

第三条 卖方义务

（一）卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的任何费用。

（三）卖方不得以任何理由安排买方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）卖方不得为买方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）买方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）卖方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给买方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，买方建议上级给予卖方若干年内禁止参加中国电力建设股份有限公司和其成员企业及三级子公司组织的招标投标活动。

第五条 双方约定

本责任书由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由买方或买方上级单位的纪检监察机关约请卖方或卖方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查。

第六条 本责任书有效期与合同有效期一致。

第七条 本责任书经双方盖章签署后生效。

买方：           卖方：

（盖章） （盖章）

法定代表人          法定代表人

或委托代理人：        或委托代理人：

202 年 月 日        202 年 月 日

附件三：保函格式

（一）履约保函标准格式

见索即付履约保函

保函编号：

开立日期:

致： （以下简称受益人）：

鉴于 （以下简称被保证人）于 年 月 日与受益人签订了编号为 的 （合同名称）  (以下简称基础合同），合同总价为(币种)大写金额  （小写币种及金额 :  ）。

（银行名称） ，地址： （以下简称我行）应被保证人要求，兹开立以贵方为受益人的见索即付不可撤销的履约保函。

一、本保函担保的最高担保金额为(币种)大写金额 （小写币种及金额 : ）。

二、我行承诺，在本保函有效期内，我行同意在收到受益人签署并加盖公章包含以下内容的书面索赔通知及本保函正本原件后 （不超过7个工作日） 个工作日内，以上述保函担保金额为限向受益人支付相应款项：

(1) 被保证人违背其在基础合同项下的责任；

(2) 被保证人违背的具体内容；

(3) 保函项下需支付的金额。

三、本保函金额将随被保证人逐步履行基础合同项下的义务以及我行已向受益人支付的金额而自动作相应递减；

四、本保函自开立之日起生效，有效期截止日为 年 月 日（该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准）我行对公营业时间结束时有效期届满；

五、本保函不可转让，我行对除受益人之外的任何第三方不承担任何责任；

六、本保函适用中国法律。有关本保函的一切争议应由我行/受益人住所地的人民法院管辖。

担保人名称(担保机构名称)： （盖单位公章）  

负责人或授权代理人： (签字)

签发日期： 年 月 日

（采用其他保函格式需经受益人同意后方可开立）

（二）预付款保函标准格式

见索即付预付款保函

保函编号：

开立日期:

致： （以下简称受益人）：

鉴于 （以下简称被保证人）于 年 月 日与受益人签订了编号为 的 （合同名称）  (以下简称基础合同），合同总价为(币种)大写金额  （小写币种及金额 :  ）。按基础合同规定，申请人在取得基础合同项下预付款前应向受益人提交预付款保函。

（银行名称），地址： （以下简称我行）应被保证人要求，兹开立以贵方为受益人的不可撤销、见索即付的预付款保函。

一、本保函担保的最高担保金额为(币种)大写金额 （小写币种及金额 : ）。

二、保函自被保证人收到受益人支付的足额预付款之日起生效，至 年 月 日（该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准）我行对公营业时间结束时有效期届满。

三、我行承诺，在本保函有效期内，如因被保证人违反基础合同约定的义务而受益人要求收回预付款时，我行同意在收到受益人签署并加盖公章的书面索赔通知及本保函正本原件后，在 （不超过7个工作日） 个银行工作日内无条件支付本保函限额之内受益人要求的款项。

四、本保函金额将随被保证人逐步履行基础合同项下的义务以及我行已向受益人支付的金额而自动作相应递减；

五、本保函不可转让，我行对除受益人之外的任何第三方不承担任何责任。

六、本保函适用中国法律。有关本保函的一切争议应由我行/受益人住所地的人民法院管辖。

担保人名称(担保机构名称)： （盖单位公章）

负责人或授权代理人： (签字)

签发日期： 年 月 日

（采用其他保函格式需经受益人同意后方可开立）

（三）质量保函标准格式

见索即付质量/保修期保函

保函编号：

开立日期:

致： （以下简称受益人）：

鉴于 （以下简称被保证人）于 年 月 日与受益人签订了 （基础合同名称） ，编号： (以下简称基础合同）。根据合同规定，申请人应提交金额为合同总价的 %（百分之 ）/合同中规定金额的质量/保修期保函。

（银行名称），地址： （以下简称我行）应被保证人要求，兹开立以贵方为受益人的质量/保修期保函。

一、本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。

二、最大担保金额为大写(币种)金额 元（小写币种及金额 : 元）。

三、我行承诺，在本保函有效期内，我行同意在收到受益人签署并加盖公章的声明以下内容的书面索赔通知及本保函正本原件后 （不超过7个工作日） 个工作日内，以上述保函金额为限向受益人支付相应款项：

1）被保证人违背其在基础合同项下的质量保证/保修责任；

2）被保证人违背的具体内容；

3）保函项下需支付的金额。

四、本保函金额将随被保证人逐步履行基础合同项下的义务以及我行已向受益人支付的金额而自动作相应递减。

五、本保函自开立之日起生效，有效期截止日为 年 月 日（该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准）我行对公营业时间结束时有效期届满。

六、本保函不可转让，我行对除受益人之外的任何第三方不承担任何责任。

七、本保函适用中国法律。有关本保函的一切争议应由我行/受益人住所地的人民法院管辖。

担保人名称(担保机构名称)： （盖单位公章）

负责人或授权代理人： (签字)

签发日期：  年 月 日

（采用其他保函格式需经受益人同意后方可开立）

知识产权及保密协议

合同名称：

买方：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

卖方：  

为明确本合同中产品的知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担，合同涉及的所有信息不被泄露，并防止上述保密信息被滥用，买方、卖方双方达成如下协议：

一、知识产权

（一）卖方应保证提供的产品及其配套软件不会侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密，买方在使用本合同项下的产品及其配套软件或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。

（二）买方不对卖方提供的产品的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因卖方提供产品及其配套软件侵犯其他任何人的知识产权或专有技术或商业秘密导致买方受损的，卖方应承担第三方起诉买方而产生的一切损失（包括但不限于赔偿、诉讼和其它有关费用等）和责任。

（三）卖方应保证提供产品及其配套软件的商标、专利等知识产权归卖方所有，对于非卖方所有知识产权的货物，卖方有义务提供给买方正规销售渠道证明。

（四）卖方允许买方在有限范围内（仅限于本合同项下的产品和服务）使用其商标、专利，合同履行完毕后仍然有效。

二、保密

（一）甲乙双方应共同遵守本协议涉及的保密责任。

（二）甲乙双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议执行期间获得的或收到对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（以下简称保密资料）进行秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本协议规定的保密及不披露义务。

（三）双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料。本协议涉及的保密资料包括：

1、相关知识产权申报文件、合同协议中涉及的所有信息和资料、合同协议，各类报告以及有关文件、有关会议纪要和决定。

2、合同执行过程中往来的传真、信函、电子邮件等。

3、合同执行过程中各有关当事人拥有的知识产权（已经公开的知识产权信息除外）。

4、经甲卖方双方在合同实施过程中确认的需要保密的其他信息。

（四）在本协议约定的保密期限内，卖方如发现有关保密信息被泄露，应及时通知买方，并采取积极的措施避免损失的扩大。

（五）违反本协议的约定，由违约方承担相应责任，给对方造成损失的，对方有权追究违约方相关责任直至解除合同。违约金或赔偿金由双方另行协商，但违约金和赔偿金之和不超过合同总额的40％。

（六）双方承担保密义务的期限为合同终止后3年内，自本协议签字之日起生效，卖方提前退出本项目，双方继续履行有关保密责任。

买方：（章） 卖方：（章）

法定代表人（或授权委托人）： 法定代表人（或授权委托人）：

年 月 日 年 月 日

1、报价汇总表 单位：

注：表格可扩展、修改并增加内容。

2、设备分项报价表 单位：